VERBALE DI ULTIMAZIONE DELL’INTERVENTO
ex art. ...... del Contratto di Appalto
@103@
LAVORI :@ 104@
Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@
Intervento di ..................................................................... in località........................., disposto con Ordine di Servizio n. ... del ...... per l’importo netto presunto di € ...............
L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………
Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento dei Signori:
1. ………………, in qualità di ……………… dell’Impresa appaltatrice;
2. ………………, in qualità di ………………;
3. ………………, in qualità di ………………;
ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore a norma delle prescrizioni dell’art. .... del Contratto di Appalto.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e degli ulteriori elaborati integrativi uniti all’ordine di servizio n. ... del ........., ha constatato che i lavori appaltati, relativi all’intervento disposto con il predetto O.d.S., sono stati completamente ultimati in conformità delle prescrizioni contrattuali e, pertanto, per ogni effetto di legge
che l’ultimazione dei lavori inerenti l’intervento in oggetto è avvenuta il giorno …….
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
@162@ @161@
@166@