STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI

E INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISIONALI

E DEGLI IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA

ex art. 121 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

 

@103@

                                                                      

 

 

               

LAVORI :@ 104@

 

IMPRESA: @114@

 

 

 

Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@

 

 

            L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………

 

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto l’art. 121 comma 1° del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l’art. … del Contratto di Appalto;

Visto il ………… n. … del ……… con il quale θ stata deliberata la risoluzione del contratto di appalto in oggetto per grave ritardo;

Visto l’avviso di risoluzione del contratto del ……… n. … di prot.;

in ottemperanza all’ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, θ convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento del sig. ……………… titolare dell’Impresa,

(oppure: in ottemperanza all’ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, θ convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, accertata l’assenza dell’Impresa, con l’assistenza dei seguenti testimoni:

1.             ………………………………………………

2.             ………………………………………………)

ha proceduto alla ricognizione del cantiere per l’accertamento della consistenza dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente e l'inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in possesso dalla Stazione Appaltante.

 

 a.        CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI

            Ispezionato accuratamente l’area di intervento, con la scorta del progetto esecutivo e dei registri contabili di contratto, il sottoscritto Direttore ha verificato i lavori a tutt’oggi eseguiti dall’Appaltatore che di seguito si elencano in sintesi, i quali trovano riscontro nei citati atti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori a cui si rimanda per il relativo dettaglio e le specifiche quantitΰ:

1.      ………………………………………………………………………………………………

2.      ………………………………………………………………………………………………

3.      ………………………………………………………………………………………………

 

 a.        INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISIONALI E DEGLI IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA

Il sottoscritto Direttore, controllati i materiali giΰ approvvigionati in cantiere che risultano essere in buono stato di conservazione, nonchι ispezionate le opere provvisionali e gli impianti che non sono in tutto o in parte asportabili dal cantiere ritenuti utilizzabili e in buone condizioni d’uso, elenca di seguito quanto viene preso in consegna dall’Amministrazione perchι giudicato utile e necessario per la prosecuzione dei lavori:

1.      ………………………………………………………………………………………………

2.      ………………………………………………………………………………………………

3.      ………………………………………………………………………………………………

 

All’uopo, ordina all’Appaltatore di rimuovere testι i materiali, i magazzini, le attrezzature, gli utensili, i mezzi d’opera e gli impianti di sua proprietΰ presenti nell’area di cantiere e non accettati in data odierna dal sottoscritto Direttore e, per ciς, non inventariati nel presente verbale. Indi, entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere da oggi, l’Appaltatore dovrΰ restituire alla Stazione Appaltante il cantiere completamente libero, sotto la comminatoria dello sgombero d'Ufficio con spese a carico di codesta Impresa, ex artt. … e … del Contratto di Appalto.

            Per fare constatare quanto sopra si θ redatto il presente verbale, in triplice originale, che visto, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

 

 

 

   L’IMPRESA                                                       IL DIRETTORE DEI LAVORI

     @162@                                                                                   @161@

 

 

 

I TESTIMONI