ORDINE DI SERVIZIO N. …
ex art. 128 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
@103@
Raccomandata A.R.
All’Impresa : @114@
@102@, li @101@
Protocollo n.
LAVORI :@ 104@
Contratto n. @133@ di repertorio del @129@, registrato a @137@ in data @135@ al n. @136@ mod.@138@ vol.@139@
Il sottoscritto Direttore dei Lavori in titolo,
VISTI gli artt. 117 comma 4° e 119 comma 4° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;
VISTI gli artt. … e … del Contratto di Appalto che prescrivono la risoluzione del contratto per grave ritardo;
a seguito di sopralluoghi effettuati in cantiere durante i quali ha constatato che l’avanzamento dei lavori in corso di esecuzione procede a rilento con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti nel programma di esecuzione dei lavori (oppure: durante i quali ha constatato l’abbandono del cantiere e, pertanto, i lavori allo stato risultano essere arbitrariamente sospesi);
a codesta Impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto, di accelerare i ritmi lavorativi per recuperare il ritardo accumulato e, quindi, riallineare l’avanzamento dei lavori ai tempi programmatici contrattuali prossimi alla scadenza (oppure: di riprendere ad horas i lavori in argomento al fine di procedere utilmente con gli stessi nel rispetto del programma di esecuzione, recuperando il ritardo accumulato e assicurando in prosieguo ritmi lavorativi adeguati ai tempi previsti). A tal fine il sottoscritto Direttore assegna il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dal ricevimento della presente ingiunzione, per compiere i lavori in ritardo. Per quanto innanzi, si dispone di incrementare la forza lavoro in cantiere con impiego di ulteriore manodopera.
Si avverte che in caso di accertata inadempienza, o di parziale adempimento all’intimazione impartita, si procederà nei confronti di codesta Impresa con i mezzi di rigore previsti dalla Legge, ovvero, qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 117 comma 4° del Regolamento dei Lavori Pubblici, il sottoscritto Direttore ne riferirà al Responsabile del Procedimento il quale, se del caso, promuoverà l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale previste dall’art. 119 del Regolamento dei Lavori Pubblici, con riserva di altri provvedimenti sanzionatori a carico di codesta Impresa.
Il presente O.d.S. è inviato in duplice esemplare affinché uno, debitamente firmato per presa conoscenza, venga restituito a questo Ufficio Tecnico.
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
@162@ @161@
@166@